有关建筑合同10篇
在人们愈发重视契约的社会中，合同的地位越来越不容忽视，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的建筑合同10篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
建筑合同 篇1工程名称：工业厂房工程
工程地点：市
合同编号：XX-珠（西）-011
（由设计人编填）
设计证书等级：
发 包 人：
设 计 人：
签订日期：年 月 日中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局发包人：
设计人：
发包人委托设计人承担_工业厂房工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资（万元）
费率 %设计费（元）
层数建筑面积（m2）
方案初步设计施工图1
厂房（包括厂房土建及装饰工程、自动喷淋及消火栓工程、给排水工程、消防自动报警工程、空气调节及净化空调、动力及照明工程）28500√√0000.00
包干2总图工程（包括红线内厂区围墙及道路、厂区绿化、给排水及电力系统工程）注：具体设计范围以发包人与业主签订的《 总承包合同》为准。
建筑合同 篇2甲方：_________乙方：_________
地址：_________地址：_________
邮编：_________邮编：_________
电话：_________电话：_________
法定代表人（委托代理人）：_________
法定代表人（委托代理人）：_________
开户行：__________________开户行：__________________
帐户：__________________帐户：__________________
甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：
第一条工程名称（指分包部分之间工程名称）
第二条工程地点。
第三条工程范围。
第四条质量标准可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）。
第五条承包人（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。
第六条工程总价本工程包价计人民币_________元整。
第七条工程包价本工程包价计人民币_________元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。
第八条付款办法
第九条工程期限按本合同第三条的工程范围自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日止全部完工。
第十条中间开工本工程范围内的_________工程，自_________年_________月_________日开工于_________年_________月_________日完成交工。
第十一条双方联系制度及协作办法。
第十二条关于工程保密办法。
第十三条违约责任。
第十四条特殊条款。
第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
第十六条合同份数本合同正式两份，双方各执一份，副本_________份，总承包人收执_________份（其中送拨款银行及发包人各一份）分包方收执_________份。
第十七条合同附件
总承包人：_________负责人：_________地址：_________电话：__________________
分包方：_________负责人：_________地址：_________电话：__________________
_________年_________月_________日订立
建筑合同 篇3发包方：_______________(以下简称甲方）
承包方：_______________（以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款（双方共同遵守）：
一．工程概况：
1．工程名称：_____信息产业园区_______________工程。
2．工程地址：_______________
3．建筑面积：__________平方米
4．结构类型：框架
5．工程造价：_______________
二．承包方式：
承包方（乙方）对_____信息产业园区_______________工程项目劳务人工费总承包。
三．承包范围：
1．本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程）
四．承包工期：
1．开工时间：20_____年_____月_____日（以双方确定的开工报告为准）
2．竣工时间：20_____年_____月_____日
五．费用标准：
1．劳务费按实际施工建筑面积_____─_____以上/每平方米_____元（结算单价：框架每平方_____/㎡计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为_____元）
2．甲方委托乙方完成承包范围以外的工作（包括地梁面及以外的工程）双方以现场市场价进行协商处理。
3．工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币__________元以内，甲方不另外补份，变更量在__________元以上，甲方将变更的劳 ……此处隐藏10034个字……决不成时，可以按照本合同约定向--市仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。
九、合同的变更和解除：
1.合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款__________%支付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。
十、其它约定：
十一、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
委托代理人： 委托代理人：
住址： 地址：
电话： 电话：
邮编： 邮编：
签订日期：年月日 签订日期：年月日
建筑合同 篇9建设单位：(发包单位) (以下简称甲方)
承包单位： (以下简称乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》,并根据本工程具体情况，经协商一致，签定本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地址：
三、工程内容及范围： 面积 m2 (按实结算) 工程单价： 元/m2
四、工程造价：￥ 元(大写： )
五、工程承包方式：
六、工程期限：本工程计划自 年 月 日开工至 年月 日竣工，日历天数 天。施工期内因甲方变更、停水、停电或阴雨等，以及遇到人力不可抗拒因素，工程相应延迟。
七、施工期内增加工程内容，双方及时办理签证手续，待竣工后统一结算。
八、施工费结算办法：
九、工程主要材料 乙方运抵现场后甲方及监理按方案，材料检测报告验证。
十、甲、乙双方责任：
1.甲方应在开工前按施工规范验收防水工程基层质量，并经乙方认可。同时甲方应清除施工现场范围内影响施工的各类障碍物，解决施工材料、机具的存放，并为乙方施工人员食宿提供便利。
2.甲方应在开工前及时向乙方提供与防水工程有关的建、构筑物平、剖面图,沉降变形情况等资料。
3.乙方必须服从甲方管理，严格按照设计和有关施工规范或双方认定的施工方案进行施工，以确保工程质量。
4.乙方应及时向甲方提供施工进展情况、工程结算、竣工验收等资料，甲方接乙方通知五个工作日内安排工程验收。
5.工程全部或分项竣工等待验收期间，由于甲方原因引起返工或修补，工料费用由甲方承担按实结算。
6.乙方施工后，若甲方需后道土建施工，必须在防水施工验收合格后方可进行，并不得破坏前道防水层，否则不属乙方保用范围，造成后果由甲方自负。
十一、工程质量和维修：
1.工程质量必须符合国家施工验收规范。
2.工程竣工验收后保用修复。
3.为了提高防水层的耐久性，交付使用后使用单位应定期安排屋面保养、清理垃 圾和杂物、保持排水道畅通等。如发生非本款第2条原因需要维修时，乙方向使用单位收取工本费。
十二、违约责任：
1.甲方如逾期支付工程款，影响工程正常进行，造成损失由甲方自负，并由甲方 支付乙方每天按未付部分金额的万分之 滞纳金。
2.如因乙方责任未按规定期限竣工时，造成损失由乙方自负，并由乙方支付甲方 按工程价款的万分之 的逾期竣工赔偿费。
十三、本合同如有未尽事宜，将按有关法律、法规处理。
本合同如发生纠纷时由合同签订地的人民法院管辖。
十四、甲乙双方另订安全合同作为合同附件。
本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，正副本合同具有同 等的法律效力。
十五、本合同签订后甲方派 同志;乙方派 同 志为双方驻工地代表负责履行本合同。
十六、补充说明;
如果因乙方原因所造成的安全事故，则所有责任及因此发生的相关费用由艺方自行 承担，乙方不得因此向甲方及业主要求补贴费用，甲方及业主也不承担相应责任。
甲 方： 乙 方：
法人代表(委托人)： 法人代表(委托人)：
经 办 人： 经 办 人：
地 址： 地 址：
邮 政 编 码： 邮 政 编 码：
电 话： 电 话：
开 户 银行、帐号： 开 户 银行、帐号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
建筑合同 篇10甲方：
乙方：
一、委托范围及内容：
甲方委托乙方为深华商业大厦内所有的建筑垃圾清运承包商，并按政府相关妥善清运处理建筑垃圾。
二、委托期限：
清运期限为期一年，自20xx年____月____日至20xx年____月____日止。
三、委托费用：
按车计费，装满 元/车。
四、委托方式
乙方承包全权负责建筑垃圾清运，费用按车计收，按月结算。其中车辆要求车载不少于1.5吨,车厢围板尺寸不少于:长3.1米、宽1.8米、高0.8米。
五、乙方责任
1、乙方应根据法律、法规及约定，以行业公认的最高水准，勤勉、尽职地从事本约定项下之工作并提供服务。
2、乙方应遵守甲方现有规章制度，并在甲方授权范围内从事约定的工作，不得破坏公共设备设施，如有破坏按价赔偿。
3、乙方应确保建筑垃圾及时整洁地被清运，为确保建筑垃圾能够及时清运，甲方收取乙方 元（人民币 元）做为押金，以期对乙方的约束和管理。
4、乙方应指定一名乙方代表并授予其足够的权力。该乙方代表将统一行使本约定项下的权利，并在约定履行过程中负责与甲方间的协调。
5、结算时，乙方应提供正规发票。
六、甲方配合
1、甲方指定一名甲方代表并授予足够的权利。该甲方代表将统一行使本约定项下的甲方权利，并在约定履行过程中负责与乙方间协调。
2、乙方清运建筑垃圾车辆甲方予以免费放行。
七、工作流程
1、乙方代表在接到甲方代表的电话通知后，应及时安排车辆进行建筑垃圾清运工作。
2、乙方应凭借甲方物业部代表签发的《垃圾清运单》，装满出车时，应由保安部当值队员及班长签字放行后方有效。
3、《垃圾清运单》共两联，上联留给当值保安班长，下联乙方运输车辆保存，《垃圾清运单》作为双方清运垃圾车数的结算凭证，应妥善保管，如乙方遗失甲方不支付该车建筑垃圾清运费用。
八、未尽事宜由甲、乙双方友好协商，协同解决。
甲方： 代表人：
乙方： 代表人：
